Образец договор по разработке паспорта котельной

Исполнитель обязуется на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами разработать проектно-сметную документацию Рабочий проект для строительства котельной. Состав рабочего проекта должен соответствовать утвержденному заданию на проектирование , а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, иметь согласования и пройти необходимую экспертизу, в сроки дополнительно согласованные сторонами.

Научные, технические, экономические и другие требования к проектной продукции отражены в задании на проектирование Приложение к настоящему договору. Содержание, сроки выполнения работ определяются календарным планом , согласованным Сторонами являющимся неотъемлемой частью настоящего договора — Приложение.

Для исполнения настоящего договора передать Исполнителю исходно-разрешительную документацию в том числе утвержденное задание на проектирование. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ. Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора. Выполнить все работы, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора в сроки, предусмотренные настоящим договором. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты. Своевременно в согласованные с Заказчиком сроки устранять недостатки недоделки выявленные при приемке работы по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проекта и документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.

Исполнитель имеет право привлечь к разработке документации третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком. Указанная сумма является открытой ценой, отражающей стоимость работ на момент заключения договора, и подлежит уточнению при:. В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость работ, подлежащая оплате Заказчиком после введения в действие этих актов, подлежит пересчету.

В стоимость работ по настоящему договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов:. Окончательный расчет Заказчик производит в течении 5 — ти пяти календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки проектной продукции либо с того момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. Сдача и приемка созданного проекта и разработанной технической документации осуществляется в сроки, которые определяются в календарном плане работ, прилагаемом к настоящему договору Приложение к настоящему договору.

Выполнение работ по договору подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки проектной продукции, который оформляется в следующем порядке:. В сроки, установленные календарным планом работ, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением комплектов технической документации по этапу или договору в целом. Готовая проектная документация передается Исполнителем в 4-х четырех экземплярах и в электронном виде.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5-ти пяти рабочих дней с момента получения технической документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3-х трех рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Если в процессе создания проекта и разработки технической документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанный им рабочий проект и техническую документацию по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.

Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде.

Бланки: Паспорт котельной (с 14 мая 2008 года)

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств , принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Сторон относят: Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. Использование Заказчиком проекта и технической документации, переданных по договору, разрешается однократно, для строительства объекта, указанного в п. Повторное использование проекта и технической документации, разработанных по настоящему договору, допускается на основании дополнительного соглашения Сторон, устанавливающего пределы и стоимость такого использования.

Исполнитель сохраняет за собой право использовать чертежи, расчеты и другую документацию, разработанную по настоящему договору, при выполнении проектных работ на других объектах. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства и авторского права.

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего договора теряют силу. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

Договор на проектирование котельной. Права и обязанности Сторон 2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего договора. Цена работ и порядок расчетов 3. Указанная сумма является открытой ценой, отражающей стоимость работ на момент заключения договора, и подлежит уточнению при: В стоимость работ по настоящему договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов: Оплата услуг по согласованию и экспертизе.

Оплата по договору производится в следующем порядке: Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ 4. Подписаться на рассылку Pandia. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Основные порталы, построенные редакторами. Бизнес и финансы Бизнес: Каталог авторов частные аккаунты.

Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Минимальная ширина экрана монитора для комфортного просмотра сайта: Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования.

О проекте Справка О проекте Сообщить о нарушении Форма обратной связи. Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.



Авторизация
Вход